Genel Şartlar ve Koşullar (B2B)

Genel Şartlar ve Koşullar

§ 1 Koşulların Geçerliliği

Tüm teslimatlar için, gelecekteki iş anlaşmalarından kaynaklananlar da dahil olmak üzere, bunlar tekrar açıkça kararlaştırılmamış olsa bile, münhasıran aşağıdaki şartlar geçerlidir. Bu şartlar, en geç malın veya hizmetin teslim alınmasıyla kabul edilmiş sayılır. Alıcının bu hükümlerden farklı olan diğer şartları işbu belge ile reddedilir.

§ 2 Teklif ve Sözleşmenin Akdedilmesi

Teklifler her zaman bağlayıcı değildir. Siparişler ve sözlü yan anlaşmalar, tedarikçi tarafından yazılı olarak onaylandığında kabul edilmiş sayılır. 

Çizimler, resimler, boyutlar, ağırlıklar veya diğer teknik veriler, ancak açıkça yazılı olarak kararlaştırıldığı takdirde bağlayıcıdır. 

Tedarikçinin satış görevlileri, yazılı sözleşmenin içeriğinin ötesine geçen sözlü yan anlaşmalar yapma veya sözlü taahhütlerde bulunma yetkisine sahip değildir.

§ 3 Teslimat ve Hizmet Süresi

Bağlayıcı veya bağlayıcı olmayan şekilde kararlaştırılabilecek teslim tarihleri veya süreleri, yazılı olarak belirtilmelidir. Aksi kararlaştırılmadıkça, teslimat, kararlaştırılan teslim süresi içinde tedarikçinin fabrikasından veya satış noktasından gerçekleştirilir. Malın nakliyeciye teslim edilmesi veya sevkiyat amacıyla tedarikçinin deposundan çıkmasıyla birlikte teslimat yükümlülüğü yerine getirilmiş olur ve risk alıcıya geçer. Sevkiyat alıcının talebi üzerine ertelenirse, risk, sevkiyat hazır olduğu bildirildiğinde alıcıya geçer.

Mücbir sebeplerden ve satıcının teslimatını sadece geçici olarak değil, önemli ölçüde zorlaştıran veya imkansız kılan olaylardan kaynaklanan teslimat ve hizmet gecikmelerinden, bu durum satıcının tedarikçileri veya alt tedarikçilerinde meydana gelse bile, satıcı, bağlayıcı olarak kararlaştırılmış süreler ve tarihler söz konusu olsa bile sorumlu tutulamaz. Bu durumlar, satıcıya, engelin süresi artı makul bir hazırlık süresi kadar teslimatı veya hizmeti ertelemek ya da henüz yerine getirilmemiş kısım nedeniyle sözleşmeden tamamen veya kısmen çekilme hakkı verir.

Bu tür olaylar özellikle şunlardır:
grev, işveren tarafından uygulanan lokavt, resmi kararlar, enerji kesintileri, işletme aksaklıkları, faaliyet kısıtlamaları, faaliyet durdurma, yangın, felaketler, makine arızaları, seferberlik, savaş, ayaklanmalar, hammadde kıtlığı; bunlar satıcının tedarikçilerinde veya bunların alt tedarikçilerinde meydana gelse bile. 

Engel üç aydan uzun sürerse, alıcı makul bir ek süre verdikten sonra, henüz yerine getirilmemiş kısımla ilgili olarak sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir. Teslim süresi uzarsa veya satıcı yükümlülüğünden muaf tutulursa, alıcı bu durumdan herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Satıcı, söz konusu durumlara ancak alıcıyı derhal bilgilendirmesi halinde başvurabilir. 

Satıcının, bağlayıcı olarak taahhüt ettiği süre ve tarihlere uymaması kendi sorumluluğunda ise veya gecikme durumunda ise, alıcı, gecikmenin her tamamlanan haftası için %0,5 oranında gecikme tazminatı talep etme hakkına sahiptir; ancak bu tazminat, gecikmeden etkilenen teslimat ve hizmetlerin fatura tutarının toplamda en fazla %5'ini aşamaz. Gecikmenin en azından satıcının ağır ihmalinden kaynaklanmaması durumunda, bunun ötesindeki talepler hariç tutulur. 

Satıcı, kısmi teslimatlar ve kısmi hizmetler sunma hakkına her zaman sahiptir; ancak bu kısmi teslimat veya hizmetin alıcı için bir önemi olmaması durumu hariçtir. 

Satıcının teslimat ve hizmet yükümlülüklerini yerine getirmesi, alıcının yükümlülüklerini zamanında ve usulüne uygun olarak yerine getirmesini gerektirir. Alıcı teslim almada gecikirse, satıcı kendisine oluşan zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir; teslim almada gecikme başladığı anda, tesadüfi bozulma ve tesadüfi kayıp riski alıcıya geçer. 

§ 4 Fiyatlar

Aksi belirtilmedikçe, satıcı tekliflerinde belirtilen fiyatlara teklif tarihinden itibaren 30 gün boyunca bağlı kalır. Şüphe durumunda, satıcının sipariş onayında belirtilen fiyatlar, ilgili yasal KDV dahil olmak üzere geçerli sayılır. Ek teslimatlar ve hizmetler ayrı olarak faturalandırılır. 

Aksi kararlaştırılmadıkça, fiyatlar satıcının tercihine göre fabrika veya satış noktası teslim şartına göre, normal ambalaj dahil olarak belirlenir. 

§ 5 Kusurlar nedeniyle alıcının hakları

Ürün, imalat ve malzeme kusurlarından arındırılmış olarak teslim edilir; kusurlara ilişkin hakların kullanılması için süre, teslimattan itibaren bir yıldır. 

Alıcı, kusurları, nakliye hasarlarını veya eksiklikleri, malları teslim aldıktan hemen sonra, ancak en geç malların teslim alınmasından itibaren bir hafta içinde yazılı olarak bildirmelidir. Bu süre içinde dikkatli bir incelemeyle bile tespit edilemeyen kusurlar, tespit edildikten hemen sonra satıcıya yazılı olarak bildirilmelidir. Kusur bildirimi her durumda, malın yeniden satışı, tüketimi veya işlenmesinden önce yapılmalıdır. İnceleme yükümlülüğü, teslimatın tamamını kapsar. 

Satıcının kullanım veya bakım talimatlarına uyulmaması, ürünlerde değişiklik yapılması veya orijinal teknik özelliklere uymayan sarf malzemelerinin kullanılması durumunda, alıcı, kusurun bu durumlardan birinin neden olduğu yönündeki ilgili ve gerekçeli iddiasını çürütemediği takdirde, ürünlerin kusurlarına ilişkin hak talepleri geçersiz sayılır. 

Normal aşınma ve yıpranma nedeniyle herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. 

Satıcıya karşı kusurlardan kaynaklanan hak talepleri yalnızca doğrudan alıcıya aittir ve devredilemez. 

Tedarikçinin garantisi – § 7 Sorumluluk başlığı altındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla – satıcının tercihine bağlı olarak, riskin devri öncesinde meydana gelen bir durum neticesinde kusurlu olduğu ortaya çıkan parçaların onarımı veya yenisiyle değiştirilmesi ile sınırlıdır. Satıcı, daha sonra ortaya çıkan kusurlardan, özellikle işleme sırasında veya sonrasında ortaya çıkan kusurlardan sorumlu değildir. Bu, özellikle işlenmiş mallar (planya ile işlenmiş mallar vb.) için kuruma derecesi, kuru çürüklük, mantar oluşumu vb. açısından geçerlidir. Ayrıca, inşaat nemi ve aşırı yapay ısının aşağıdaki etkileri için herhangi bir garanti verilmez. 

Değiştirilen parçalar satıcının mülkiyetine geçer. 

Alıcı, satıcıyla mutabık kaldıktan sonra, satıcının gerekli gördüğü tüm onarım veya değiştirme işlemlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli süreyi ve imkânı sağlamalıdır; aksi takdirde satıcı, bundan doğacak sonuçlara ilişkin sorumluluktan muaf tutulur. Sadece işletme güvenliğini tehlikeye atan acil durumlarda veya orantısız derecede büyük hasarların önlenmesi amacıyla (bu durumda satıcıya derhal haber verilmelidir), alıcı kusuru kendisi giderme veya üçüncü şahıslar aracılığıyla giderme ve satıcıdan gerekli masrafların karşılanmasını talep etme hakkına sahiptir. 

Alıcı, yasal hükümler çerçevesinde, satıcının – yasal istisna durumları dikkate alınarak – bir mal kusuru nedeniyle kendisine tanınan makul bir süre içinde onarım veya değiştirme işlemini sonuçsuz bırakması halinde sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir. Kusur önemsiz nitelikte ise, alıcı yalnızca sözleşme bedelinde indirim talep etme hakkına sahiptir. Bunun dışında sözleşme bedelini indirgeme hakkı hariç tutulur. 

Teslim edilen malın kullanımı, yurt içinde sınai mülkiyet haklarının veya telif haklarının ihlaline yol açarsa, satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, alıcıya ilke olarak malı kullanmaya devam etme hakkını temin edecek veya teslim edilen malı, alıcı için makul bir şekilde, hak ihlali ortadan kalkacak şekilde değiştirecektir. 

Bu, ekonomik açıdan makul şartlarda veya makul bir süre içinde mümkün olmazsa, alıcı sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir. Belirtilen koşullar altında satıcı da sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir. 

Ayrıca satıcı, ilgili fikri mülkiyet hakkı sahiplerinin tartışmasız veya kesinleşmiş taleplerinden alıcıyı ibra edecektir. 

Yukarıda belirtilen bölümde sayılan satıcının yükümlülükleri, § 7'deki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, fikri mülkiyet hakları veya telif haklarının ihlali durumunda geçerli olan nihai yükümlülüklerdir. 

Ancak şu durumlarda geçerlidir: 

• – alıcı, iddia edilen fikri mülkiyet hakkı veya telif hakkı ihlallerini derhal satıcıya bildirir, 

• Alıcı, Satıcıya yöneltilen taleplere karşı savunmada makul ölçüde destek sağlar veya Satıcının yukarıda belirtilen değişiklik önlemlerini uygulamasına olanak tanır, 

• satıcıya, mahkeme dışı çözümler de dahil olmak üzere tüm savunma tedbirlerini uygulama hakkı saklıdır, 

• hukuki kusur, alıcının talimatına dayanmıyorsa ve 

• Hukuki ihlal, alıcının teslim edilen malı kendi başına değiştirmiş olması veya sözleşmeye aykırı bir şekilde kullanmış olması nedeniyle meydana gelmemişse. 

§ 6 Ödeme

Ödeme sürelerine kesinlikle uyulmalıdır. Ödeme süresinin aşılması durumunda, olası diğer gecikme zararlarının talep edilme hakkı saklı kalmak kaydıyla, ilgili baz faiz oranının %8 üzerinde faiz uygulanır. Satıcının daha yüksek bir zarara uğradığını ispat etmesi mümkündür. 

İskonto edilebilir senetler, ancak açıkça kararlaştırılması halinde ödeme karşılığı kabul edilir. Çek ve senet ödemeleri, ancak bunların tahsil edilmesi ile geçerli sayılır. İskonto masrafları, senet vergisi ve gecikme faizi derhal ödenmelidir. Tahsilat ve iskonto faizleri satıcıya aittir. Satıcı, senedin zamanında ibrazı, protesto edilmesi, bildirilmesi ve ödenmemesi durumunda geri gönderilmesinden sorumlu değildir. 

Alıcı, kusur bildirimleri veya karşı talepler ileri sürülmüş olsa bile, ancak karşı talepler kesinleşmiş veya tartışmasız hale gelmişse mahsup, alıkoyma veya bedel indirimi hakkına sahiptir. Bununla birlikte, alıcı aynı sözleşme ilişkisinden kaynaklanan karşı talepler nedeniyle de alıkoyma hakkına sahiptir. 

Alıcı ödemede gecikmişse veya ödemelerini durdurmuşsa ya da ödeme durdurulmasına eşdeğer durumlar mevcutsa ya da başka nedenlerle alıcının kredi itibarı sorgulanır hale gelmişse, satıcı diğer haklarını saklı tutarak, çek kabul etmiş olsa bile kalan borcun tamamını vadesinden önce tahsil etme hakkına sahiptir. Bu durumda satıcı ayrıca peşin ödeme veya teminat talep etme hakkına sahiptir. Bu durumlarda satıcı, alıcı ile yürürlükte olan tüm sözleşmelerden tamamen veya kısmen çekilebilir. Alıcı, satıcıya ait mevcut malları derhal iade etmekle yükümlüdür. 

Satıcı, Classen bağlı diğer şirketlerin alacakları da dahil olmak üzere kendi alacaklarını, alıcının satıcı tarafından kabul edilen alacaklarıyla mahsup etme hakkına sahiptir. Bu durum, karşılıklı alacakların vade tarihlerinin farklı olması halinde de geçerlidir. 

Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca alıcıda kalan mallar geri alınırsa, bu mallar, daha fazla tazminat taleplerine halel getirmeksizin, satın alma bedelinin en fazla %40'ı kadar iade edilir. 

Aksi kararlaştırılmadıkça, satıcının faturaları fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde, iskonto uygulanmaksızın net olarak ödenmelidir. İskonto kararlaştırılmışsa, bu durum vadeli faturalar için geçerli değildir ve yalnızca tüm eski alacaklar kapatılmışsa geçerlidir. 

Satıcı, alıcının aksine hükümler içermesine rağmen, ödemeleri öncelikle alıcının daha eski borçlarına mahsup etme hakkına sahiptir ve yapılan mahsup işleminin niteliği hakkında alıcıyı bilgilendirecektir. Halihazırda masraflar ve faizler oluşmuşsa, satıcı ödemeyi öncelikle masraflara, ardından faize ve son olarak da ana borca mahsup etme hakkına sahiptir. 

Satın alma bedelinin tamamı ödenene kadar ve iş ilişkisi kapsamında geçmiş ve gelecekteki tüm mal teslimatlarının bedelleri – tüm yan alacaklar dahil – ödenene kadar, teslim edilen malların mülkiyeti satıcıya aittir. Bu süre zarfında alıcı, malları üçüncü şahıslara devretme veya teminat olarak gösterme hakkına sahip değildir. Alıcının malları işlediği veya dönüştürdüğü durumlarda, satıcı Alman Medeni Kanunu'nun (BGB) 950. maddesi anlamında üretici olarak kabul edilir ve ara ve nihai ürünlerin mülkiyetini elde eder. Alıcı sadece saklayıcıdır. Alıcı, malları veya bunlardan üretilen ürünleri usulüne uygun satış yoluyla satma hakkına sahiptir. Alıcı, malların işlendiği ölçüde, yeniden satıştan veya üçüncü şahıslara karşı başka bir hukuki gerekçeden doğan alacakların tamamını, satıcının teminatı olarak satıcıya devreder. Alıcı, satıcıya karşı ödeme yükümlülüklerini usulüne uygun olarak yerine getirdiği sürece, bu alacakları satıcının hesabına tahsil etmeye yetkilidir. Ancak satıcı, talep üzerine kendisine bildirilecek alıcıya (üçüncü kişiye) devri bildirme ve talimat verme hakkına sahiptir. Alıcı, satıcının haklarını kullanabilmesi için, mülkiyet hakkı saklı olarak teslim edilen mallara veya devredilen alacaklara yönelik olası her türlü müdahaleyi derhal satıcıya bildirmelidir. Üçüncü şahıs, bu bağlamda ortaya çıkan adli veya adli olmayan masrafları satıcıya geri ödeyemediği takdirde, bu masraflardan alıcı sorumludur. 

Mülkiyet hakkı, malların alıcının talebi üzerine veya satıcının talimatıyla teslim edildiği nakliyeciye karşı da geçerlidir. Mülkiyet hakkı saklı tutulan mallara özenle bakılmalı ve yangın, su hasarı ve hırsızlığa karşı sigortalanmalıdır. Hasar durumlarında ortaya çıkan sigorta hak talepleri satıcıya devredilmelidir. Mülkiyet hakkı saklı tutma yoluyla sağlanan teminat, teminat altına alınacak alacağı %20 oranında aşarsa, satıcı tamamen ödenmiş teslimatları kendi takdirine göre serbest bırakacaktır. 

§ 7 Sorumluluk

Kasıtlı veya ağır ihmal söz konusu olmadığı sürece, haksız fiiller de dahil olmak üzere, yükümlülüğün ihlal edilme şekline bakılmaksızın tazminat talepleri reddedilir. 

Temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlali durumunda, satıcı her türlü ihmalden sorumlu tutulur; ancak bu sorumluluk, öngörülebilir zararın tutarı ile sınırlıdır. Kar kaybı, tasarruf edilen masraflar, üçüncü şahısların tazminat talepleri ve diğer dolaylı ve sonuçsal zararlar için hak talebinde bulunulamaz; ancak satıcı tarafından garanti edilen bir nitelik, alıcıyı bu tür zararlara karşı korumayı amaçlıyorsa bu durum istisnadır. 

1. ve 2. fıkralarda belirtilen sorumluluk sınırlamaları ve istisnaları, satıcının kasıtlı davranışından kaynaklanan talepler, garantili niteliklere ilişkin sorumluluk, Ürün Sorumluluğu Kanunu kapsamındaki talepler ile can, beden veya sağlığa zarar verilmesinden kaynaklanan zararlar için geçerli değildir. 

Satıcının sorumluluğunun hariç tutulduğu veya sınırlandırıldığı durumlarda, bu durum satıcının çalışanları, temsilcileri ve vekilleri için de geçerlidir. 

§ 8 Patentler/Telif Hakları veya Ticari Marka Hakları

Satıcı, maliyet tahminleri, çizimler, fiyat listeleri ve diğer belgeler üzerinde mülkiyet ve telif haklarını saklı tutar. Bu belgeler, yalnızca satıcının önceden açıkça verdiği yazılı onay ile üçüncü şahıslara sunulabilir. Her bir ihlal durumunda alıcı, satıcıya 50.000 € tutarında sözleşme cezası öder. 

Satıcının logosu veya tedarikçisinin adı kullanılarak reklam yapılabilmesi için, satıcının aynı şekilde onay vermesi gerekmektedir.